Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Secma ApS (hierna te noemen de verkoper)
1. TOEPASSING VAN DE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen en leveringen van de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

2. PRODUCTINFORMATIE, PRIJSLIJSTEN, ETC.
2.1 Informatie opgenomen in brochures, prijslijsten en andere productinformatie van de verkoper is alleen bindend voor de verkoper, voor zover de overeenkomst met de koper uitdrukkelijk naar dergelijke informatie verwijst.

2.2 Technische documentatie die door de verkoper aan de koper wordt verstrekt, mag alleen worden gebruikt in verband met de door de verkoper geleverde producten en mag door de koper niet worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen of op een andere manier ter beschikking worden gesteld aan onbevoegde derden.

3. PRIJZEN EN LEVERINGSCLAUSULE
3.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in de aanbiedingen, orderbevestigingen en andere referenties van de verkoper in Deense kronen exclusief btw, douanerechten, belastingen, enz. Tenzij anders vermeld in het genoemde materiaal, behoudt de verkoper zich het recht voor om prijzen tot het moment van levering te wijzigen als gevolg van wijzigingen in wisselkoersen, douanerechten, productiematerialen of belastingen die van invloed zijn op de inkoopprijzen van de verkoper.

3.2 De door de verkoper opgegeven prijzen voor de apparatuur zijn inclusief de kosten voor gebruikelijke verpakking en de kosten voor het verzekeren van de producten tijdens transport, maar exclusief de kosten voor transport en installatie van de producten bij de koper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de producten geacht te zijn geleverd af fabriek (EXW) inclusief transportverzekering.

4. ACCEPTATIETERMIJN VOOR AANBIEDINGEN
4.1 Indien de verkoper een aanbieding doet zonder acceptatietermijn, vervalt de aanbieding indien deze niet uiterlijk 7 dagen na de datum van de aanbieding door de koper is aanvaard.

5. LEVERING
5.1 Tenzij schriftelijk anders vermeld in de aanbieding of orderbevestiging van de verkoper of de overeenkomst van partijen, is het opgegeven leveringstijdstip geschat naar beste weten van de verkoper. De levering wordt geacht tijdig te zijn indien deze plaatsvindt binnen 2 weken na het opgegeven tijdstip. Indien de genoemde periode wordt overschreden, kan de koper door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de verkoper levering eisen en een redelijke termijn stellen, die niet korter mag zijn dan 2 weken. Indien de verkoper niet binnen deze verlengde termijn levert, en dit niet te wijten is aan omstandigheden waarvoor de koper verantwoordelijk is, kan de koper door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de verkoper de overeenkomst annuleren met betrekking tot dat deel van de betreffende levering dat nog niet is geleverd. De koper kan bovendien geen aanspraak maken op de verkoper als gevolg van vertraging.

5.2 In geval van staking, uitsluiting, importbeperkingen of andere overmacht of een op overmacht lijkende situatie, wordt de levertijd van de verkoper opgeschort met een periode die overeenkomt met de duur van de betreffende belemmering. Indien de belemmering ertoe leidt dat een levering alleen tegen onevenredig hoge kosten kan worden verholpen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren.

5.3 In gevallen waarin overmacht de levering langer dan 4 maanden heeft verhinderd – gerekend vanaf het door de verkoper opgegeven leveringstijdstip – hebben beide partijen het recht de koop te annuleren. De koper kan hierdoor geen enkele vorm van schadevergoeding eisen voor zowel directe als indirecte schade.

6. INSTALLATIE
6.1 De koper is zelf verantwoordelijk voor de eventuele installatie van de apparatuur, inclusief het zorgen voor de noodzakelijke installaties bij de koper.

7. BETALINGSVOORWAARDEN
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de facturen van de verkoper uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum te worden betaald.

7.2 Bij betaling na de vervaldatum berekent de verkoper een vertragingsrente conform de rentevoet zoals vastgelegd in de Deense Renteloven (Wet op de Rente). Bovendien kan de verkoper een aanmaningsvergoeding in rekening brengen in overeenstemming met de Renteloven.

7.3 Betaling met bevrijdende werking kan uitsluitend plaatsvinden op de door de verkoper aangewezen rekening.

7.4 De koper is niet gerechtigd eventuele tegenvorderingen, die niet schriftelijk door de verkoper zijn erkend, te verrekenen en heeft in dit verband geen recht om enig deel van de koopprijs in te houden op grond van dergelijke tegenvorderingen.

7.5 Indien de koper in gebreke is met betalingen aan de verkoper, inclusief betalingen onder andere overeenkomsten, behoudt de verkoper zich het recht voor leveringen op te schorten totdat de achterstallige betaling is voldaan.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht op het verkochte voor totdat de volledige koopprijs, vermeerderd met rente en eventuele kosten, is betaald. De koper is niet gerechtigd handelingen te verrichten die het eigendomsvoorbehoud van de verkoper aantasten, met inbegrip van doorverkoop, verhuur of verplaatsing van de apparatuur, voordat de volledige koopprijs, vermeerderd met rente en eventuele kosten, is betaald.

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER VOOR GEBREKEN
9.1 De koper dient de producten bij ontvangst grondig te onderzoeken en te testen. Gebreken die worden ontdekt of hadden moeten worden ontdekt in verband met dit onderzoek, moeten onmiddellijk en uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. De koper kan in geen geval gebreken bij de verkoper inroepen later dan 1 jaar na de levering van het product.

9.2 Naar keuze van de verkoper worden gebreken verholpen door herstel van het gebrek of door vervangende levering op de oorspronkelijk overeengekomen plaats van levering. In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de koper dat herstel op de oorspronkelijke plaats van levering kan plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen tussen partijen. De verkoper is echter gerechtigd gebreken te herstellen bij de verkoper of een door de verkoper aangewezen reparateur. Indien het herstel van gebreken zou leiden tot onevenredig hoge kosten, is de verkoper gerechtigd in plaats daarvan een evenredige prijsvermindering toe te kennen die overeenkomt met de waardevermindering van de apparatuur.

9.3 Buiten hetgeen in dit punt 9 is vermeld, kan de koper geen aanspraken jegens de verkoper indienen naar aanleiding van gebreken in de apparatuur, ongeacht of het verlies of de kosten van de koper direct of indirect zijn veroorzaakt door gebreken in de apparatuur.

10. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, ETC.
10.1 Voor schade aan personen en zaken als gevolg van gebreken of fouten in geleverde producten (productaansprakelijkheid), is de verkoper uitsluitend aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingende wettelijke bepalingen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de koper of andere zaken die bestemd zijn voor commercieel gebruik (bedrijfszakschade). De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of informatie van de koper of derden als gevolg van gebreken in geleverde producten, of verlies als gevolg van misleidende of onvoldoende gegevens of resultaten die door de producten worden getoond als gevolg van gebreken in de producten.

11. VRIJWARING EN ALGEMENE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De verkoper wordt geacht te zijn bevrijd van elke verplichting jegens de koper als gevolg van omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of de uitvoering ervan onredelijk bezwarend maken, waaronder arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid waarover partijen geen controle hebben, zoals brand, oorlog, mobilisatie of militaire oproepingen van vergelijkbare omvang, vordering, inbeslagname, valutarestricties, opstand en onrust, gebrek aan transportmiddelen, algemene schaarste aan goederen, beperkingen van de aandrijfkracht, evenals gebreken in of vertraging van leveringen door onderaannemers, die te wijten zijn aan een van de in dit punt genoemde omstandigheden.

11.2 De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor bedrijfsschade, gederfde winst of andere indirecte schade of gevolgschade. De aansprakelijkheid van de verkoper kan nooit de koopprijs overschrijden van het product dat ten grondslag ligt aan de vordering van de koper.

12. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Elk geschil tussen de verkoper en de koper zal worden beslecht volgens Deens recht bij de bevoegde rechter van de verkoper.